portal juridico leyet

060- Minuta de Disponibilidad de Documentos de Obra

2012-09-16T12:48:00.005-07:00

Minuta de Disponibilidad de Documentos de Obra

………………….

Señor ingeniero

………………….

Ref. : , Contrato No…………..

Objeto:………………..

Entidad Pública……….

Valor: $……………….

Señor Ingeniero:

Para la debida ejecución de nuestros contratos, con toda atención le encarezco que, antes de iniciarse la obra, se sirva acreditar la ocurrencia de las siguientes obligaciones previas:

a) Disponibilidad de predios: Usted acreditará que dispone, para los fines de la obra, de todos los predios de propiedad privada, necesarios para la ejecución de la obra objeto del contrato. En caso de que ello no ocurra, me veré forzado a informarlo, en forma inmediata a………… , y negarme a iniciar obra hasta tanto no exhiba usted, a esta oficina, permisos y autorizaciones requeridos, y de los correspondiente certificados prediales.

b) Estudios de sueldo

c) Carteras de topografía

d) Planos de construcción

e) Pliego de condiciones

f) Su propuesta que resulte seleccionada

g) Evaluación de la propuesta

h) Certificado de reserva presupuestal

i) Certificado de aprobación de póliza

j) Planos de construcción debidamente aprobados

k) Contrato de obra

l) Referencias topográficas

Espero sus comentarios y observaciones.

Atentamente,………

……………………………….

C.C. No. ……… expedida en ……….

059- Minuta de Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación.

2012-09-16T12:47:00.001-07:00

Minuta de Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación.

Señor:

…………..

................. (Designación del cargo que ejerce en la entidad que profirió el acto).

Entidad.................

E. S. D.

......................., mayor de edad y vecino de........., (departamento), identificado con la cédula de ciudadanía No. ......( o documento de identidad), obrando en mi propio nombre (o como representante de la sociedad......,persona jurídica de naturaleza .......,cuya existencia y representación legal se acreditan con certificado expedido por la Cámara de Comercio de .......-departamento-), ante usted, con el debido acatamiento, manifiesto que por medio de este escrito interpongo recurso de reposición, y en subsidio el de apelación, de acuerdo con lo que dispone el Art. 51, inciso 3º del C.C.A., contra la resolución número .....,expedida por ......,(entidad pública), el día ...., del mes ...., de dos mil .....(20..), suscrito entre .....(entidad pública que hace la declaración) y .....(nombre del contratista afectado por la decisión), .....(De aquí en adelante se sigue como en el modelo de Recurso de reposición).

058- Minuta de Solicitud de Nombramiento de Auxiliar de la Justicia

2012-09-16T12:46:00.000-07:00

Minuta de Solicitud de Nombramiento de Auxiliar de la Justicia

SEÑOR
JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE ................

E.S.D.

REF PROCESO EJECUTIVO ...................

DE ............................... CONTRA ...................................

…………………………………. abogado titulado, mayor y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderado de la parte demandante en el proceso de la referencia, Comedidamente solicito a usted el nombramiento, de la lista de auxiliares de la justicia, de un secuestre................. (perito contador, administrador, etc.) para que se le haga entrega de los bienes que se embarguen y secuestre' en la diligencia correspondiente, cuya fecha y hora ha señalado su despacho, dentro de este proceso mediante auto de fecha........................

Fundo esta solicitud en lo preceptuado por los articulo 102 del Código de Procedimiento Laboral.

Del Señor Juez,

Atentamente,

......................
C.C. No................ de.............

T.P. No........................

057- Minuta de Apelación Contra la Sentencia (Memorial de Interposición del Recurso)

2012-09-16T12:45:00.000-07:00

Minuta de Apelación Contra la Sentencia

(Memorial de Interposición del Recurso)

Señores Magistrados

HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE............

(Sección..........., subsección.......... (si las hubiere)

Magistrado ponente: doctor(a)..................

E. S. D.

REF.: JUICIO NO.............

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACCIONANTE:...........................

DEMANDADA:..........................

INTERPOSICIÓN RECURSO DE APELACIÓN.

......, en mi condición conocida dentro del proceso de la referencia, comedidamente llego ante esa Honorable Corporación, con el fin de manifestarle que, estando dentro del término legal respectivo, por este escrito apelo la sentencia de fecha.......... , dictada por (la Sección........de) ese Tribunal, mediante la cual se resolvió denegar las pretensiones de la demanda. Recurso interpuesto que sustentaré en la debida oportunidad legal (C.C.A., artículo 212, modificado por el Art. 51 del decreto- ley 2304 de 1989).

Ruego darle el trámite que corresponda al presente recurso.

Honorables Magistrados,

Atentamente,

…

CC. No… expedida en…

T.P. No................... del C. S. J.

056- Minuta de Audiencia Pública Segunda de Trámite. expediente no...............

2012-09-16T12:43:00.003-07:00

Minuta de Audiencia Pública Segunda de Trámite. expediente no...............

ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA CELEBRADA DENTRO DEL PROCESO: ORDINARIO DE................CONTRA.....................

En el JUZGADO.................. LABORAL DEL CIRCUITO DE............ a los............(.......) días del mes de............. del año...............(..........), y estando dentro de la hora de las OCHO Y TREINTA (8:30) de | la mañana, fecha y hora previamente señaladas en providencia anterior para la celebración de la presente audiencia, la suscrita Juez en asocio con su secretario se constituyó en ella y la declaró abierta.

Compareció el Doctor........................., identificado con la cédula de ciudadanía No................ y portador de la tarjeta profesional de abogado No.........del C. S. de la J., quien presenta poder para representar a la parte demandante en el presente proceso. No se hizo presente la parte demandada.

AUTO:

RECONÓCESE Y TIENESE al Doctor................................ identificado como quedó anotado, como apoderado de la parte demandante en el presente proceso, en los términos y para los efectos del poder conferido.

Se deja constancia que no se hizo presente el demandado.

Se concede a la parte demandada la oportunidad de que trata el artículo 209 del C. P. C.

SUSPÉNDESE LA PRESENTE AUDIENCIA y cítese a las partes para su continuación el día...........(......) del mes............... del año.....................(.......), a las...............(....) de la mañana, dentro de la cual la parte demandante deberá absolver interrogatorio de parte, para tal efecto notifíquese por ESTADO.

El Señor apoderado de la parte demandante se notifica en ESTRADOS, la parte demandada se notifica por ESTADO.

Para constancia se suscribe la presente acta.

JUEZ................................................................................

APODERADO PARTE ACTORA.....................................

SECRETARIO..................................................................

055- Minuta de Demanda Electoral

2012-09-16T12:42:00.001-07:00

Minuta de Demanda Electoral

Señores:

CONSEJEROS DE ESTADO. SECCIÓN QUINTA.

E. S. D.

Ref. Demanda electoral

…, mayor de edad, domiciliado y residente en…., identificado con la cédula de ciudadanía No … expedida en … por medio del presente escrito y en ejercicio de la acción pública consagrada por los articulo 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, presento demanda electoral de acuerdo con los siguientes:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

La parte demandante es:… identificado con la cédula de ciudadanía No… expedida en… con domicilio en… de la ciudad de…

La parte demandada es: …, persona jurídica, representada por… con domicilio en… de la ciudad de…

HECHOS

1. El pasado... , se llevaron a cabo las elecciones para , en las cuales se eligió al señor …

2. La ... declaró elegido como … a…. inscrito en nombre del movimiento…, cuyo segundo renglón es ocupado por …

3. Las actas tiene fecha de …

4. El señor…., estaba inhabilitados para ser elegido de acuerdo con lo señalado en el artículo 179 de la Constitución Política y los artículos… y... del decreto… debido a que (argumentar el motivo de la inhabilidad).

5. Al tenor del artículo … del Código Contencioso Administrativo, dicho cargo debe ser ocupado por aquellas persona que cumplan los siguientes requisito: … requisitos que no cumple el señor el señor …

PRETENSIONES

1. Que se declare la nulidad de los actos de fecha…, a través de los cuales se declaró la elección de… como…, para el periodo comprendido entre… según consta en las actas de escrutinio General y parcial cuyas copia auténticas se adjuntan.

2. Que como consecuencia de lo anterior, el cargo de… debe ser ocupado por… según la lista respectiva que indica que:…

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

El artículo… de la Constitución Política establece que no podrá ser… (Cargo al que fue elegido el demandado), norma que en este caso fue violada por el señor… quien fue elegido, y quien estuvo… (Motivos por los cuales el demandado no cumple con los requisitos para el cargo)

PROCEDIMIENTO Y COMPTETENCIA

Son ustedes competentes en única instancia de acuerdo con lo establecido en… y el trámite es el señalado en los artículos 223 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

PRUEBAS

DOCUMENTALES

Documentales aportadas:

1. Copias autenticadas del Acta General de Escrutinios y del acta Parcial por medio de las cuales se declaró la elección impugnada con fecha…, suscritas por … del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Documentales solicitadas

Solicito que se oficie a las siguientes entidades públicas:

…, para que envíen copias autenticadas de los siguientes documentos: … (relación del los documentos solicitados

ANEXOS

1. Poder para actuar

2. 2. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.

3. Copia de la demanda para el archivo y copias con todos sus anexos para que se surtan los traslados correspondientes.

NOTIFICACIONES

Las personales las recibiré en…

La parte demandante en…

La parte demandada en...

De los señores Magistrados

Atentamente

…

CC. No…

T.P. No … del C.S. de la J

054- Minuta de Poder para Acción en lo Contencioso Electoral en Caso de Acción Pública de Nulidad

2012-09-16T12:41:00.001-07:00

Minuta de Poder para Acción en lo Contencioso Electoral en Caso de Acción Pública de Nulidad

Honorables Consejeros

Honorable Consejo de Estado

Sección Quinta

E. S. D.

..., mayor de edad, vecino de...., identificado con cédula de ciudadanía No. ...... expedida en..., comedidamente comparezco ante esa Alta Corporación, con el fin de manifestarle que por este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor..., abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. ......... y portador de la tarjeta profesional No. ......del Consejo Superior de la Judicatura, par que en ejercicio de la acción que consagran los artículos 227 [o 228, según el caso] del C.C.A., en concordancia con lo establecido en la ley 14 de 1998, y en interés de la legalidad, obtenga la nulidad del acto [acuerdo núm. ....... de fecha....., expedido por el honorable Consejo Nacional Electoral] que declaró la elección del señor....... como senador [representante por la circunscripción electoral del departamento de......], para el período constitucional de ...

El señor procurador judicial queda facultado para recibir, transigir, solicitar las declaraciones que considere pertinentes, sustituir y reasumir este poder, y, en general, para todo lo que en derecho considere conveniente en defensa de la legalidad.

Sírvanse reconocerle personería a mi apoderado.

De los Honorables Consejeros

Atentamente,

…

CC. No… expedida en....

ACEPTO :

…

CC. No… expedida en....

T.P. núm. .......... de C.S. de la J.

053- Minuta del contrato por Servicios de Aseo para Entidades Publicas

2012-09-16T12:40:00.001-07:00

Minuta del contrato por Servicios de Aseo

para Entidades Publicas

La presente minuta podrá ser modificada de acuerdo a la propuesta presentada por el proponente a quien se le haya adjudicado y al resultado general del proceso licitatorio.

XXXXXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxxx de __, quien de conformidad con lo dispuesto por la Resolución___________ y el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, en su calidad de ____________ actúa en nombre y representación del ________________, quien para efectos de este documento se llamará LA ENTIDAD y _______________, identificado con cédula de ciudadanía No. _______, quien en su condición de Gerente, obra en nombre y representación legal de ________________., sociedad constituida mediante Escritura pública No. ____ de la notaria _ de _________, el __ de _____ de ___, inscrita el __ de ____ de ____ bajo el No. _____ del libro respectivo, debidamente facultado para celebrar este contrato, según consta en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de _______, expedido el __ de ______ de ___, quien en adelante se llamará ELCONTRATISTA y considerando: Que por Resolución No. ____ del __ de ________ de ___ el Departamento ________________ adjudicó la Licitación Pública No. ______ a __________________, la cual fue debidamente notificada, hemos acordado celebrar el contrato de prestación de servicios contenido en las siguientes cláusulas. PRIMERA- OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de _{aseo, desinfección y mantenimiento en las instalaciones del __________________,} ubicadas en la ciudad de _____________ y localizadas en: _______________________________, de acuerdo con las condiciones de personal, turnos y horarios descritos en el correspondiente pliego de condiciones y en sus respectivos adendos y en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA el __ de _____ de __________, la cual se anexa y forma parte integrante de este contrato. SEGUNDA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total de este contrato es de ________________________PESOS ($_______.oo) MONEDA LEGAL, que LA ENTIDAD pagará alCONTRATISTA, a través de su pagaduria en _________ cuotas cada una por la suma de _______ ($_______________.oo) MONEDA LEGAL, por mensualidades vencidas a partir de mes de _________________, previo cumplimiento del requisito de ejecución, presentación del recibo de pago de los derechos de publicación de este contrato en el Diario Único de Contratación Pública, trámite de la respectiva cuenta y de la certificación expedida por el supervisor de estar cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato. PARÁGRAFO: No obstante la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. TERCERA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : La realización de los pagos se subordina a las apropiaciones que con tal fin se ordenen con cargo a la Unidad ejecutora ________, Nombre: _______________, Año Fiscal ______, Clase _______, Estado: ____, Rubro Presupuestal: _____, Asign. Interna ________, Cta/Prog ____, Subc/Surp ___, Objg/Proy ____,Ord/Sproy ___, SubO, Recurso ___, Situación ____, Concepto ______ –, según consta en el certificado de disponibilidad No. XXXX del XXX de XXXX de _____, expedido por el Jefe de Presupuesto del ___________. CUARTA.- DURACIÓN: El plazo de este contrato será hasta _______________. QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Este se obliga a: 1) Disponer lo necesario para que el objeto de este contrato se cumpla con los mejores resultados posibles. 2) Prestar el servicio de aseo en forma permanente, de acuerdo con las condiciones de personal, turnos y horarios descritos en el correspondiente pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el contratista. 3) Proveer a su personal de equipos industriales y semi-industriales de aspiración de líquidos y sólidos; de brillado para los diferentes tipos de superficies y de limpieza, muros ventanas y paredes, todos los cuales deberán ser de la mejor calidad, seguros y de adecuado manejo para la prestación específica del servicio contratado. 4) Asumir el costo y la consecución de andamios, mangueras, escaleras, equipos, herramientas, vehículos y demás equipos requeridos para la prestación del servicio contratado. 5) Deberá suministrar los productos de limpieza y aseo en cantidades suficientes para cada dependencia objeto de la licitación, de acuerdo a lo establecido en el numeral 11 literal a) del pliego de condiciones, igualmente dispondrá lo necesario para la continúa existencia de los mismos y reemplazará los elementos faltantes en forma inmediata. 6) Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y directamente empleado por EL CONTRATISTA. 7) Suministrar a su personal los uniformes exigidos en el pliego de condiciones, con su identificación respectiva. Así mismo, impartir las instrucciones a todo el personal en cuanto a una excelente presentación personal durante los correspondientes turnos. 8) Revisar las áreas objeto de este contrato, verificando el estado normal de las cosas, para que en el caso de una anomalía informe lo más pronto posible a sus superiores y a LA ENTIDAD. 9) Prestar el servicio en eventos especiales que requiera LA ENTIDAD. Cualquier variación al servicio será informada al CONTRATISTA con anterioridad, con el fin que se tomen las medidas del caso y los procedimientos resultantes de este cambio. 10) Programar mensualmente los turnos respectivos reservándose LA ENTIDADel derecho a trasladar, cambiar de sitio o solicitar la rotación de cambio del personal cuando lo crea necesario. 11) Velar en especial por el cumplimiento de las obligaciones de los empleados asignados por la empresa estipuladas en el numeral 4.1 del pliego de condiciones.12) Capacitar a todos sus funcionarios en materia de relaciones interpersonales, calidad de vida laboral y otros afines en procura de optimizar la prestación del servicio. 13) Cumplir con todas las obligaciones que la ley señale en materia laboral. 14) Reemplazar en forma inmediata al personal que por incapacidad o cualquier circunstancia no se presente a laborar. Así mismo, por solicitud del interventor. 15) Presentar al supervisor las hojas de vida del personal a utilizar en la ejecución del contrato, el cual deberá ser previamente autorizado e investigado por el ______________. 16) Informar al supervisor, sobre cualquier reemplazo o asignación de personal nuevo para la ejecución del contrato. 17) Presentar al supervisor, cuando este lo requiera, copia de la autoliquidación de los aportes a la EPS, Fondo de Pensiones y ARP, relacionados con el personal contratado por EL CONTRATISTA para ejecutar el objeto del presente contrato.18)Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA ENTIDAD, sin perjuicio de su autonomía técnica y administrativa. 19) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución de este contrato. 20)Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entrabamientos. 21) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente aLA ENTIDAD y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 22) Realizar los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza de este contrato y del pliego de condiciones. 23) Cumplir con las normas, instrucciones y solicitudes de seguridad que impartan _______________________. 24) Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los particulares, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo; por consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta de EL CONTRATISTA. 25) Pagar el impuesto de timbre de acuerdo a lo señalado por la Ley. SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:Esta se compromete a: 1) Cancelar al CONTRATISTA el valor convenido en la fecha y forma establecida en este contrato. 2) Prestar la colaboración necesaria al CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. 3) Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la naturaleza de este contrato. PARÁGRAFO: LA ENTIDAD sólo reconocerá reajuste de tarifas durante la vigencia del contrato, en el evento de que el Gobierno Nacional decrete un incremento en el salario mínimo legal, incremento que será aplicado a los factores saláriales (sueldos, prestaciones sociales, horas extras y recargos por trabajos nocturnos, en días festivos y dominicales y por aportes patronales), incluidos como costos operativos dentro del valor del servicio de aseo conforme lo establecido por la Ley. SÉPTIMA.- GARANTÍA: Para avalar el cumplimiento idóneo y oportuno de las obligaciones surgidas de este contrato, las multas, pena pecuniaria y demás sanciones que dado el caso, pudiere imponerse, EL CONTRATISTAdeberá prestar una garantía única, consistente en póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a favor de _______________. Dicha garantía única tiene por objeto respaldar: A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Paragarantizar el cumplimiento general del contrato, el monto del amparo será el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de estecontrato , con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4 ) meses más contados a partir de la fecha de su expedición. B) CALIDAD DEL SERVICIO: Para garantizar la calidad del servicio, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por un termino igual al del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la expedición de la garantía. C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL: Para garantizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado por el CONTRATISTA, valor a asegurar el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término del contrato y ______ años más contados a partir de la expedición de la póliza. D) Una póliza deRESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: en cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por el término de duración de éste contrato y un (1) año más, contados a partir de la expedición de la póliza, para cubrir la responsabilidad de carácter civil en que pueda incurrir EL CONTRATISTA por sustracción, pérdidas o daños de los bienes de LA ENTIDAD en las áreas donde se prestará el servicio de aseo. EL CONTRATISTA entregará la garantía única a la Unidad de Contratos de LA ENTIDAD dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de este contrato. OCTAVA.- SUPERVISOR: La coordinación, supervisión y vigilancia de este contrato estará a cargo del ______________ o de quien designe la Subdirectora de LA ENTIDAD. NOVENA.-MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en virtud de este contrato,LA ENTIDAD cobrará multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil del valor total de este contrato, por cada día hábil de retardo o incumplimiento, si a juicio de LA ENTIDAD de ello se derivan perjuicios para la administración, sin que el monto total de la multa exceda el diez por ciento (10%) del valor total de este contrato, cantidad que se imputará a la de los perjuicios que reciba LA ENTIDADpor el incumplimiento. DÉCIMA.- PENA PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas o de declaratoria de caducidad de este contrato, EL CONTRATISTA pagará a LA ENTIDAD a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de este contrato, cantidad que se tendrá como pago parcial de los perjuicios que reciba LA ENTIDAD por el incumplimiento.UNDÉCIMA.- CAPTACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENA: El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor delCONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la garantía constituida, y si esto último no fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva.DUODÉCIMA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: Por la naturaleza del contratista independiente y por cuanto las actividades que se contratan son extrañas a las normales de LA ENTIDAD, según el decreto 2351 de 1965 artículo 3, no concurre en solidaridad con EL CONTRATISTA. Los empleados que participen en la prestación del servicio de aseo son exclusivamente empleados del CONTRATISTA y no tendrán relación laboral alguna con LA ENTIDAD. Únicamente EL CONTRATISTA será el responsable de las prestaciones sociales, sueldos y otros beneficios, exigidos por la ley, tales como seguridad social y pensional, resultantes de la relación laboral de los antedichos empleados con EL CONTRATISTA. Además el contratista ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa. PARÁGRAFO: Durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación, EL CONTRATISTA será responsable de todo daño o perjuicio que su personal cause directa o indirectamente a terceros. DECIMATERCERA.- NORMATIVIDAD ESPECIAL: Además de la posibilidad de la terminación de este contrato por mutuo acuerdo de los contratantes, por estipulación expresa se incluyen las causales de terminación, interpretación y modificación unilateral por parte de LA ENTIDAD, de sometimiento a la leyes nacionales y de caducidad, previstas en la Ley 80 de 1.993. Igualmente en cuanto a su liquidación, adiciones, cesión y responsabilidad del CONTRATISTA este contrato se rige por la citada ley, y en materia no reguladas por ella, por las disposiciones de la legislación comercial colombiana, y esta sometido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.DECIMACUARTA.- CADUCIDAD: El __________ podrá declarar la caducidad de este contrato de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a la paralización del servicio. La declaratoria de caducidad produce como efecto inmediato la terminación y liquidación del contrato. En la resolución que la declare se hará efectivo el valor de la cláusula pecuniaria si fuere el caso, para lo cual prestará merito ejecutivo. DECIMAQUINTA.- INCOMPATIBILIDADES O INHABILIDADES: El representante Legal del CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales legales de inhabilidad e incompatibilidad para suscribir este contrato, previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993.PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en el boletín de responsables de la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.. DECIMASEXTA.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS: Cualquier modificación o prórroga de este contrato, deberá hacerse por escrito.DECIMASÉPTIMA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de ___________DECIMOCTAVA. RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN: Este contrato se rige por la Ley 80 de 1993 y en materias no reguladas por ella, por las disposiciones de la legislación civil colombiana y está sometido a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.DECIMANOVENA.-PERFECCIONAMIENTO: Este contrato queda perfeccionado con las firma de las partes, y el registro presupuestal por parte de la Entidad. VIGÉSIMA.- EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA sólo podrá iniciar la ejecución de este contrato cuando se haya aprobado la garantía única por parte de LA ENTIDAD. VIGÉSIMA PRIMERA.- PUBLICACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE:Es requisito indispensable para la legalización de este contrato que EL CONTRATISTA proceda a su publicación en el Diario Único de Contratación Pública. En igualdad de condiciones es responsable EL CONTRATISTA del pago del impuesto de timbre. Estos requisitos se entienden cumplidos con la presentación de los recibos de pago correspondientes por parte del CONTRATISTA. No habrá lugar a desembolsos por parte de LA ENTIDAD mientras no se cumpla esta obligación. Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el día

POR LA ENTIDAD POR EL CONTRATISTA

_____________________ _______________________

052- Minuta de Solicitud de Acumulación de Procesos

2012-09-16T12:38:00.002-07:00

Minuta de Solicitud de Acumulación de Procesos

Señor

JUEZ.... PENAL......

Ciudad

Ref: Expediente No......

.................., identificado como aparece al pie de mi firma, en la calidad conocida en autos, por medio del presente escrito, me permito solicitar a usted se sirva ordenar la acumulación de los procesos que a continuación relaciono, ya que se verifican los requisitos que la ley exige para tales eventos:

1º Expediente No.........

2º Expediente No.......

Elevo esta solicitud, en consideración a que los dos procesos referidos tienen como sindicado a la misma persona; en ninguno se ha dictado sentencia y, además el conocimiento de ambos procesos corresponde a la misma jurisdicción.

Señor Juez, como el proceso que su Despacho está conociendo se encuentra más adelantado que el tramitado en el Juzgado......., debe usted asumir el conocimiento de la acumulación, para lo cual allego certificación expedida por el Juzgado........, en donde cursa el otro diligenciamiento y a través de la cual se verifica el estado en que se encuentran dichas plenarias.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

...................

C.C. No...... de.......

T.P. No........ del C.S.J.

051- Minuta de Recurso de Queja

2012-09-16T12:36:00.002-07:00

Minuta de Recurso de Queja

Señores

HONORABLES MAGISTRADOS

Tribunal Administrativo de……….

Sección Segunda

Magistrado ponente: Dr. ………….

Ref. Expediente No……..

Demandante……………..

Demandado………………

………… en mi condición de apoderado del demandante, me permito interponer RECURSO DE QUEJA, conforme con lo dispuesto en los artículos 182 del Código Contencioso Administrativo y 377 y 378 del Código de Procedimiento Civil.

Comedidamente solicito de ustedes reponer el auto por el cual se negó el recurso de apelación que interpuse contra la sentencia proferida dentro del proceso en referencia, notificado por estado el día……… , del mes……. , del año……..

En subsidio, solicito que se expida copia de la providencia recurrida y de las demás plenas conducentes del proceso.

Sustento el recurso así:

1º. La Constitución Política es norma de normas y prevalece, según lo dispone el artículo 4º de la misma, en caso de incompatibilidad.

La Constitución Política ordena el derecho a la doble instancia, que es incompatible con las normas del Código Contencioso Administrativo y sus Decretos Reglamentarios que limitan el derecho de algunos colombianos a apelar (única instancia). Las normas que limitan el derecho a apelar, que delimitan la única instancia en lo contencioso administrativo, son además inconstitucionales por vulnerar el derecho de mi poderdante a la igualdad ante la ley, a recibir la misma protección y trato de las autoridades.

Son estas razones y otras muy fundamentadas que llevaron a la Corte Constitucional en reciente fallo a disponer la declaración deinexequibilidad de las normas del Código contencioso Administrativo que delimitan la única instancia, de tal manera que en aras de la prevalencia de la Constitución Política, resulta ahora que todos los procesos que cursan en su despacho serán de doble instancia, para garantizar los citados derechos fundamentales.

2º. En el caso presente, estimo necesario que el Consejo de Estado revise la reiterada equivocación del Tribunal Administrativo de………. , quien estima que el artículo 121 del Decreto Ley 937 de 1976 es inexistente, en tanto que continúa estando equivocado al conceptuar que las normas del Decreto ley 2400 de 1968 y su reglamentario 1950 de 1973 son aplicables a la Contraloría Generalde la República, siendo que esta no pertenece a la rama ejecutiva.

3º. No existe facultad discrecional para declarar insubsistente un nombramiento provisional en la Contraloría General de la República. En cambio, en la rama ejecutiva si existe discrecionalidad para declarar insubsistente el nombramiento provisional.

Esta clarísima diferencia se establece al comparar dos disposiciones: el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973 y el artículo 121 del Decreto Ley 937 de 1976.

“Dec. 1950/73 art. 107.- En cualquier momento podrá declararse insubsistente ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el Gobierno de nombrar y remover libremente a sus empleados…….. “ (Esta norma es aplicable solamente a la rama ejecutiva).

“Dec. L 937/76 art. 121.- En cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario (*), sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el Contrato General de nombrar y remover libremente los empleados que no pertenezcan a la Carrera Administrativa…… (violación del artículo 26 de la Constitución política), (no incluyó al nombramiento provisional) (esta norma es aplicable únicamente en la Contraloría general de la República).

Puede observarse la diferencia. Por ello es que el nombramiento provisional en la Contraloría General es un acto reglado (no discrecional) por los artículos 10 y 11 de la Resolución Orgánica #08470/80, tal como lo cité en la demanda, debiendo por tanto ,ese acto, ser motivado, y al no estarlo es expedido en forma irregular.

Valga anotar que el artículo 121 del Decreto Ley 937 de 1976 se encuentra plenamente vigente.

Atentamente,

…

CC. No… expedida en....

T.P. núm. .......... de C.S. de la J.

El Ministro de Trabajo se pronuncia acerca de la Ley de Riesgos Laborales

2012-09-16T09:42:00.001-07:00

El Ministro de Trabajo se pronuncia acerca de la Ley de Riesgos Laborales
Fecha: septiembre 13 de 2012
Área: Seguridad Social

Rafael Pardo se pronunció acerca de la Ley 1562 de 2012 que busca proteger a todos los trabajadores colombianos frente a los accidentes y enfermedades que se generen dentro de las actividades laborales y poner reglas claras a los empleadores y administradores del sistema.

"Uno de nuestros propósitos es el de generar más y mejor empleo; trabajo digno y de calidad para todos. Esta nueva ley se sintoniza con esta meta, al incluir nuevas responsabilidades para los empleadores, como por ejemplo, implementar de manera obligatoria los estándares mínimos del sistema de garantía de la calidad y un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo", aseguró el ministro del Trabajo, Rafael Pardo.

"La meta es que ni un solo trabajador en Colombia esté por fuera del sistema de protección social. Esta Ley de Riesgos Laborales avanza hacia ese propósito, al definir la obligatoriedad de incluir a nuevos trabajadores como por ejemplo, los independientes con contrato superior a un mes, al Sistema General de Riesgos Laborales, y de manera voluntaria a los trabajadores informales", explicó.

Por primera vez en Colombia se incluye dentro de los riesgos laborales, aquellos accidentes que les sucedan a los trabajadores en ejercicio de función sindical, aún en permiso sindical. Esta ley también aumenta hasta en un 20% el valor de la sanciones por accidentes laborales.

Pero los trabajadores también tienen nuevas responsabilidades en materia de promoción y prevención en el sistema de riesgos laborales. En adelante deberán cumplir con los estándares mínimos del sistema de garantía de la calidad, así como también con los reglamentos e instrucciones en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y los obliga a asistir periódicamente a programas ofrecidos por la Administradoras de Riesgos Laborales.

Estas últimas también tienen nuevas reglas de juego. Hasta hoy las Administradoras de Riesgos Laborales no tenían que reportar los planes y actividades. Con la nueva ley deberán presentar al Ministerio del Trabajo un reporte sobre sus programas de prevención en las empresas afiliadas y sobre los resultados obtenidos.

El Fondo de Riesgos Laborales también tendrá cambios favorables. Anteriormente, sus funciones se orientaban a realizar estudios y promover actividades de promoción y prevención. Hoy asume nuevas responsabilidades como la aplicación de recursos para actividades de inspección, vigilancia y control, así como el reconocimiento de incentivos económicos siempre que se trate de personas sujetas al régimen de los beneficios económicos periódicos BEP y/o pertenezcan a procesos de formalización.

También se hace un replanteamiento a las Juntas de Calificación de Invalidez, que en adelante estarán adscritas al Ministerio del Trabajo. Sus miembros podrán ser sancionados, serán responsables solidariamente por los dictámenes que emitan y tendrán especial vigilancia por parte del Ministerio. La cartera laboral creará una comisión permanente y especial de inspectores del trabajo, especializada y dedicada al seguimiento de los temas del sistema de riesgos laborales.

"La economía de los trabajadores se verá beneficiada con estos cambios. Por ejemplo, las prestaciones económicas que antes prescribían al año, ahora prescribirán en tres. Las incapacidades temporales que les sean pagadas a los trabajadores, de ahora en adelante deberán indexarse con base al índice de precios del consumidor que establezca el DANE", agregó el ministro Pardo.

Esta nueva ley le asegura al trabajador el pago de sus prestaciones económicas aunque se encuentre en controversia el origen de su accidente o enfermedad, sacándolo de la incertidumbre y angustia a la que era sometido en el pasado para poder recibir el pago.

Abecé de la Ley de Riesgos Laborales

¿El Proyecto cambia el nombre del Sistema de Riesgos Profesionales?

Sí, ya no se llamará Sistema de Riesgos Profesionales sino Sistema de Riesgos Laborales.

Ya no se llamará Programa de Salud Ocupacional, sino Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

¿Qué nuevos sectores de población acoge el Proyecto?

Abarca los estudiantes que realicen trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución educativa.

También incluye afiliación obligatoria a los estudiantes cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional.

¿Qué otras personas tienen la obligación de afiliarse?

Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta (bomberos cuyo pago será a cargo del Ministerio del Interior. (Bomberos y miembros de la Defensa Civil)

Afiliación obligatoria para todos los trabajadores independientes vinculados a través de un contrato formal de prestación de servicios con duración superior a un (1) mes.

Quienes laboren en actividades catalogadas como de alto riesgo, la cotización la pagará el contratante.

¿Qué beneficios le trae al trabajador?

El trabajador recibirá sin dilaciones el pago de las incapacidades temporales, cuando no exista claridad si su situación tiene origen Profesional (ahora laboral) o Común.

¿Hay otros beneficios?

Sí, hay ampliación de cobertura a la población que esté en un programa de formalización laboral y las personas de escasos recursos que hayan realizado aportes o ahorros periódicos o esporádicos para la vejez.

¿De cuánto tiempo es la prescripción del pago de las incapacidades temporales al trabajador?

La prescripción del pago de las incapacidades temporales al trabajador será de tres (3) años (antes era de 1 año).

¿Algunos sectores de la economía pueden cotizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás parafiscales de manera anticipada?

Sí, se abre la posibilidad de que algún o algunos sectores de la economía puedan cotizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás parafiscales de manera anticipada.

¿Qué nuevas obligaciones tendrá el Ministerio del Trabajo?

El MinTrabajo tendrá seis meses para replantear la Organización de las Juntas Nacionales de Calificación de Invalidez, que de ahora en adelante estarán adscritas al Ministerio y tendrán estricta vigilancia por parte de las Direcciones Territoriales, la Procuraduría y la Contraloría.

¿Quiénes tendrán una atención especial de asistencia técnica?

Las micro y pequeñas empresas tendrán una atención especial en asistencia técnica.

¿Habrá mayores garantías con el Sistema de Inspección y vigilancia?

Se fortalece el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, pues se crea una Comisión Especial de Inspectores del Trabajo en Materia de Riesgos Laborales y un Sistema Nacional de Inspectores del Trabajo.

Fuente: Ministerio de Trabajo

Dan vía libre a la modernización tecnológica de la Rama Judicial

2012-09-11T17:34:00.001-07:00

Dan vía libre a la modernización tecnológica de la Rama Judicial
Fecha: septiembre 11 de 2012
Área: Política

“Vamos a pasar de la justicia del siglo 19 al siglo 21”, advirtió la Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, al instalar la Mesa Técnica de Fortalecimiento Presupuestal de la Rama Judicial que se encargará de viabilizar los proyectos que permitan la modernización de la infraestructura física y tecnológica.

“Dejaremos las montañas de papel, las piolas que amarran los expedientes, las bodegas para almacenar papel y en cambio tendremos un proceso virtual, se mejorará la conectividad, se harán notificaciones a través de medios electrónicos”, explicó la Doctora Correa al insistir en que los colombianos no volverán a ver estados pegados en las paredes ni edictos y habrá absoluta articulación entre las entidades encargadas, para que se logre la eficaz administración de justicia.

En los próximos días se dará a conocer el resultado de la gestión de esta Comisión Técnica integrada por funcionarios de los Ministerios de Comunicaciones, Hacienda, Justicia y del Derecho, así como de Planeación Nacional y del Consejo Superior de la Judicatura.

Así mismo, la Ministra de Justicia destacó que el Gobierno nacional está dispuesto a aportar el recurso necesario para lograr la operatividad de los nuevos códigos procesales, Contencioso Administrativo y el General del Proceso. “Estas normas en esencia son una verdadera reforma a la administración de justicia que poco a poco los colombianos irán conociendo”.

Por su parte, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy Church, precisó que se avanzará en la descongestión que se registra en varios despachos judiciales del país.

Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho

Procedimiento administrativo -_jose_antonio_molina_torres

2012-09-11T15:17:00.001-07:00

Procedimiento administrativo -_jose_antonio_molina_torres from Arismael Troncoso

La prueba genetica en el sistema judcial colombiano

2012-09-11T15:16:00.001-07:00

La prueba genetica en el sistema judcial colombiano from Arismael Troncoso

El contrato de_leasing_financiero_en_colombia

2012-09-11T15:15:00.001-07:00

El contrato de_leasing_financiero_en_colombia from Arismael Troncoso

Derecho laboral individual colombia

2012-09-11T15:14:00.002-07:00

Derecho laboral individual_-_colombia from Arismael Troncoso

Derecho laboral colectivo

2012-09-11T15:12:00.003-07:00

Derecho laboral colectivo_-_colombia from Arismael Troncoso

Compendio de derecho sucesoral mario echeverria esquivel

2012-09-11T15:11:00.001-07:00

Compendio de derecho_sucesoral_-_mario_echeverria_esquivel from Arismael Troncoso

Derecho laboral para empleados colombia

2012-09-11T15:10:00.000-07:00

Derecho laboral para_empleados_-_colombia from Arismael Troncoso

Pruebas de adn en investigacion de la paternidad colombia

2012-09-11T15:08:00.001-07:00

Pruebas de adn en investigacion de la paternidad colombia from Arismael Troncoso

Violencia intrafamiliar colombia

2012-09-11T15:07:00.001-07:00

Violencia intrafamiliar colombia from Arismael Troncoso

Procesos en el derecho de familia colombia

2012-09-11T15:06:00.001-07:00

Procesos en el derecho de familia colombia from Arismael Troncoso

Filiacion en el derecho de familia

2012-09-11T15:05:00.001-07:00

Filiacion en el derecho de familia colombia from Arismael Troncoso

Matrimonio y union marital

2012-09-11T15:04:00.000-07:00

Matrimonio y union marital colombia from Arismael Troncoso

Plazo para incluir Ley de Víctimas en Planes de Acción Territorial vence el 16 de diciembre

2012-09-11T13:43:00.001-07:00

Plazo para incluir Ley de Víctimas en Planes de Acción Territorial vence el 16 de diciembre
Fecha: septiembre 11 de 2012

El Ministerio del Interior reitera que el 16 de diciembre de este año es el plazo máximo para que Alcaldes y Gobernadores incluyan en sus Planes de Acción los lineamientos que contemplen proyectos de prevención, protección, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

El plazo es fijado por medio del decreto 1725 de 2012 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que da cumplimiento a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esta norma entrega una alta responsabilidad a las entidades territoriales en lo que hace referencia a la aplicación de los planes de acción de atención a las víctimas en cada región, según la oferta pública nacional y territorial.

A la fecha,

el Ministerio del Interior en conjunto con la Unidad de Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación, han realizado 54 talleres territoriales en los cuales han capacitado a 600entidades territoriales.

El objetivo de esta política pública, que están formulando las entidades territoriales, es que sean presentadas en los presupuestos ante las asambleas departamentales y los concejos municipales para que les aprueben las líneas de atención a esta población y sean ejecutados durante el año 2013.

El Gobierno Nacional tiene establecido dentro de su marco fiscal de mediano plazo 54 billones de pesos para atender a las víctimas del conflicto armado en un tiempo de diez años. Por ello, es importante que las entidades formulen sus proyectos para que los recursos puedan ser destinados de una manera focalizada y regionalizada a las necesidades particulares de las víctimas que están en cada una de las jurisdicciones municipales.

Fuente: Misterio del Interior